疫情对施工影响的梳理

新冠疫情对施工的影响主要体现在工期、费用及政策层面 ，具体梳理如下：对工期的影响开工时间延迟：受住建局和防疫部门验收流程影响
，复工时间以复工单为准，与原定开工日期对比可能产生延迟 。例如 ，若约定年后开工但因防疫验收未通过，实际复工时间将晚于计划
，直接导致工期顺延
。

项目意义与影响疫情防控支撑：项目为绍兴市提供大规模隔离空间，有效阻断疫情传播链条。社会示范效应：展现中建八局在应急工程中的高效执行力 ，为类似项目提供经验借鉴 。民众信心提升：在春节前完成交付
，减少疫情对节日的影响，增强社会抗疫信心。

在复工环节 ，我们引用广发研发中心对29大行业76个细分子领域复工及疫情对供需影响情况的梳理：“对需要重点关注的行业大致分为3类：『1』需求上行或影响不大
，复工进度较差的行业，未来需要密切跟踪复工进度
。

上海市疫情期间工程索赔文件依据

上海市疫情期间工程索赔的文件依据主要包括《关于新冠肺炎疫情影响下本市建设工程合同履行的若干指导意见》 、《中华人民共和国民法典》的相关条款以及通用的索赔程序规定。

疫情期间在建项目政府对施工单位的补助比例并无统一标准 ，需结合合同约定
、地方政策及实际损失综合确定 。具体分析如下： 法律依据与补助性质根据《中华人民共和国民法典》第一百八十条
，疫情及其防控措施通常被认定为不可抗力，施工单位可据此主张工期顺延或费用补偿 ，但法律未直接规定补助比例
。

时间与程序：需在合同规定时间内提出索赔
，并符合程序性要求。正当理由：以新冠疫情作为不可抗力事件为核心依据 。有效证据：需提供政府管控文件、停工记录 、费用凭证等证明材料
。四大原则：态度：善意性（避免恶意索赔）、全局性（统筹双方损失）
、及时性（快速响应）、真实性（数据真实）。

企业受疫情影响导致生产经营困难，若已与工会或职工代表协商延期支付工资且延期未超一个月 ，员工不能以拖欠工资为由解除劳动合同并主张经济补偿；若未协商或延期超一个月，员工可依法解除劳动合同并主张经济补偿 。

建设工程疫情影响期的确定需结合实际情况与政策文件
，核心原则是依据不可抗力条款评估实际影响并协商确定顺延天数
。具体要点如下：法律依据与核心原则根据《中华人民共和国民法典》第一百八十条和第五百九十条，疫情属于不可抗力情形。

上海疫情封闭期间工资计算需依据具体情况 ，结合法律法规和政策要求执行
，核心原则是保障劳动者基本权益 。以下是具体计算方式和依据：因政府实施隔离措施无法工作的工资支付标准：企业应按正常劳动支付工资，即员工在隔离期间 ，企业需按劳动合同规定的标准支付工资
，不得以缺勤或停工为由扣减工资
。

因疫情造成的工期延误,相关索赔怎么办?

因施工人员返岗延迟等疫情相关原因将导致工期延误的，施工企业应按照合同约定提出工期顺延申请 ，取得建设/监理单位签证。 《 民法典 》第一百八十条：因不可抗力不能履行民事义务的
，不承担 民事责任  。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见 、不能避免且不能克服的客观情况
。

综上所述 ，疫情导致的工程施工延误的工期可以索赔
，费用索赔则需根据具体情况和合同约定进行分担。同时，索赔需要满足一定的条件和程序 ，以确保索赔的合法性和有效性 。

法律支持：必要时询问专业律师，确保索赔依据充分
。示例：若因疫情导致材料延迟进场
，承包人可提交物流停运证明
、关键线路施工计划，申请工期顺延；同时提供赶工方案及费用明细 ，要求发包人支付赶工费。通过系统化应对
，可有效平衡双方利益，降低疫情对工程的影响 。

叮咚干货丨疫情中的工期索赔与费用索赔,我们应如何应对

赶工要求：承包人需取得发包人同意赶工及支付费用的书面证据
。发包人应主动配合复工 ，接受费用索赔以减少损失（如资金成本上升、材料风险等
，发包人损失可能达承包人20倍）。费用计算：施工降效：发包人支付赶工费（非降效费），按实际工程量增加计算 。

新冠病毒引发的商业合同中的索赔问题(基于英国合同法与判例)

在英国合同法下 ，新冠病毒引发的商业合同索赔问题主要围绕违约金的可执行性 、实际损失证明
、不可抗力条款适用及合同权利行使展开
，法院通常以补偿实际损失为原则，仅在违约金与损失合理匹配时支持索赔 ，且需严格遵循合同约定的索赔流程
。

疫情导致工程施工延误的工期 、费用是否可以索赔?

疫情导致的工程施工延误的工期可以索赔
，费用索赔需根据具体情况分担。工期索赔 在建设工程领域，由于新型冠状病毒肺炎疫情的突然爆发且至今尚未找到行之有效的治疗手段 ，为了避免疫情扩散，各省市采取措施限制农民工流动
、推迟开复工日期
，这些措施直接导致了施工单位的工期延误 。

因应对疫情及防控措施直接导致施工企业停工停产引起工期延误的，应当顺延工期 ，并免除因不可抗力导致的工期延误的违约责任
。南昌市：城建局发布的紧急通知也指出
，因疫情防控导致的建设工期延误，属于合同约定中的不可抗力情形 ，应将约定的工期顺延。

综上所述
，在疫情构成不可抗力的情况下，且是导致工期延误的直接原因时 ，可以构成建设工程施工合同中工期延误违约责任的免责事由 。

免除或部分免除违约责任：施工人可主张免除因停工导致的逾期竣工违约责任
，但需证明疫情与停工、逾期之间的直接因果关系。例如，若合同原定竣工日期为2020年2月 ，但政府于1月发布停工令
，导致工期延误，则可主张免责
。